주 문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.청구취지
피고(선정당사자, 이하 '피고 B'라 한다)와 선정자들(이하 통틀어 '피고들'이라 한다)은 연대하여 원고에게 75,464,300원 및 그 중 35,464,300원에 대하여는 이 사건 소장부본 송달일부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서부본 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의, 나머지 금원에 대하여는 위 청구취지 및 청구원인 변경신청서부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.이 유
1. 기초 사실
가. 원고는 2013. 5. 18. 피고들과 서울 금천구 C 지상 다가구주택 신축공사(이하 '이 사건 공사'라 한다)를 공사기간은 2013. 5. 20. 착공하되 구청 접수일부터 산정하여 총 5개월, 총 공사비는 280,000,000원으로 원고 명의로 개설한 계좌의 체크카드를 피고들에게 교부·청구하도록 하여 지급하되, 기성금은 매월 1회 위 총 공사비의 20%, 마지막 기성금은 준공 후 20%, 지체상금율은 1/1000로 정하여 도급주는 내용의 계약을 체결하였다.
나. 이 사건 공사의 착공신청은 2013.5.30.경 금천구청에 접수되었다.
다. 이 사건 공사는 2013. 9. 하순경부터 위 주택의 마감한지금 가입하고 3,294,683건의
판례를 무료로 이용하세요
빅케이스의 다양한 기능을 업무에 활용하세요
서면으로 검색
서면, 소장, 의뢰인과의 상담문서까지
가입하고 판례 전문 보기